...davacının talebinin basiretli tacir gibi davranması gerektiği ilkesi ile bağdaşmadığını, 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sayılı... ...geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi... ...158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345...

Nitekim aynı ilkelere Hukuk Genel Kurulunun 29.06.2021 tarihli ve 2017... Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 158. ...yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... Taraflar arasındaki sözleşmenin 34.1.

...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin %5’i tazminat olarak ödenmesi suretiyle... İşe ilişkin sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “( TL sözleşme bedelli ………

İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensiplere aykırı maddelere yer verilemez. ...birim fiyat tespitlerinde kaynakların verimli kullanılması ilkesine göre idarede ya da idarelerde mevcut rayiçlerin kullanılması... İşe ait sözleşmenin,  “ ...ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre...

...suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88... ...esastan reddine, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek esas hakkında... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...dolayı sürenin uzamasıyla bu iş kalemleri için öngörülen bedelin üzerinde bir harcama yapıldığı, davacının toplam... ...Adliye Mahkemesi hukuk dairesine, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 2.540,00 TL duruşma...

Söz konusu iş, 31.08.2015 tarihinde ihale edilmiş ve 04.03.2016 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. İşi kapsamında yapılmış olup, aynı şebeke ile sulanabilecek araziler olması sebebiyle ilk yapılan kısım ile 2. ...yaklaşık maliyet hesabı ve ihaleye konu teklif edilen ihale bedelinin, proje onay tarihindeki düzenlemelere göre sunulduğunu...