... karşın davacı tarafından tekrardan 22/12/2021 tarihinde süre uzatım talebinde bulunduğu ve bu ... malın teslim edilmediği ve ayrıca bu sürelerin bitimi sonrasında tekrardan 10 gün süre talep edildiği ... ayrıca işbu dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir ... anlaşıldığından, bu iddialarına itibar edilmediği belirtilmiştir.

... 2023/2353 sayılı kararında “Her ne kadar ilk derece mahkemesi kararında, davacı şirketin mevzuata ... edildiği tarihten itibaren 10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün içerisinde sözleşmeye davet ... sonucuna varılarak işlemin iptaline karar verilmiş ise de, idarece, ihale üzerinde kalan isteklinin 21 ... süresince beklenildiği ve bunun üzerine 14/10/2022 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli ...

...na göre 15/03/2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan ... ...çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. hakediş , KDV , süre uzatımı ...sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin...

fiyat farkı nın, ihale tarihi itibariyle geçerli olan brüt asgari ücret... ...sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...beyanlarda ayrıntılı biçimde izah ettikleri üzere ilk derece mahkemesince karara bağlanan alacağın... İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.

...İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca …tarihinde gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı... ...alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07/2019 olduğunun bildirildiği... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla...

...bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...İkmal Yapım İşi” olduğu, ihalenin 17.05.2023 tarihinde 6 isteklinin katılımıyla gerçekleştirildiği... ...unsuru: B/III Grubu İşler ” olduğu, esas işin ilk ve toplam sözleşme bedelinin  3.152.500... ...içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini, d) İhalenin iptali kararına karşı...

...kaldığını ve taraflar arasında 29.07.2015 tarihinde sözleşme düzenlendiğini, davalı... ...kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır. Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. ...yükleniciye ilave süreler verilmiş ve nihayet iş bitim tarihi 07.06.2018 olarak belirlenmiştir...