...sürülmesine rağmen, hem dava dilekçesinde hem de ihtarnameye verilen ilk cevapta sözleşme konusu malların teslim edildiğinin öne... ...teslimin eksik yapılmasının nedeninin davalı idarenin ödeme şartlarına, vadesine riayet etmemesi olduğu, davalı idareye...

Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. ...yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.

...giriş kapıları imalâtının ilave edildiğini, sözleşme ve ilk planda olmayan özürlü rampası çelik korkulukları, çevre... ...imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiştir.

...edilebileceği, mücbir sebebin bildirilerek, sözleşme teklifinin bu şartlar altında yeniden değerlendirilmesi isteminde bulunulduğu...

...birim fiyat tespitlerinde kaynakların verimli kullanılması ilkesine göre idarede ya da idarelerde mevcut rayiçlerin kullanılması... ...birim fiyatlarından alınması halinde, bu fiyatların piyasa şartlarına göre maliyeti dahi karşılamadığından bahisle...

...yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin 13/12/2020 olduğu görülmektedir. ... ...İşe ait sözleşmenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları” başlıklı 14 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; Tarihi...

...kaynakların etkili, göre ekonomik ve verimli kullanılması ilkesinin doğal bir sonucu olup, bu minvalde temyiz konusu... Bu durum üzerine de işin sözleşmesinde bulunan Genel Şartlar, Bölüm VIII “Öngörülmeyen Fiziksel Koşullar” başlıklı...

...verilen yemek hizmetini gereği gibi yerine getirmeyen ve gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan davacının bu iddialarına...

...doğrama profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi... ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi...

...hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen...