...YİGŞ’in 22’nci maddesine aykırı davranıldığı, Sayıştay Denetçisince denetim sürecinde karara konu işte kullanılan malzemelere ait detaylı bilgi ve kataloglar gönderilmek... ...iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte...

...imalatların Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 21 maddesi hükümleri doğrultusunda ilave iş olduğu, idaresince öngörülemeyen ve zorunluluk sebebiyle yapılan bitkisel toprak... Yapım İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

“ Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi ” başlığı altında düzenlenen 27 nci maddesinde; “27.1.

...tespit edilememiş olsa dahi, tacir olan yüklenicinin erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç temin etmemesi olağan iş ve yaşam koşullarına... ...feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi mümkün değildir (Yargıtay 15.

...fiyatı tespit edilmiş iş kalemi için, bir de ihale tarihinden uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda fiyat farkı ödeneceği için mükerrer bir ödeme yapılmış... ...iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte...

...kabulü yapılan işlerin değil, girilen ihale hizmet alımı olduğu için son beş yıllık sürenin dikkate alınması gerektiği.

Ancak, işin çeşitli nedenlerle belirlenen bu sürede bitirilememesi üzerine davacı yükleniciye ilave süreler verilmiş ve nihayet iş bitim tarihi 07.06.2018 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a)Doğal afetler. şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Sorumlular tarafından verilen dilekçelerde daha önceki verilen bilgi, ve belgelere ilave olarak herhangi bir belge sunulmadığı, mevcut savunmanın tekrarlandığı, söz...