İlgi yazınız ve ekleri ile; idarenizce 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine göre ihale edilerek, 10.03.2016 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi Yapım İşi” nde, yüklenicinin...

maddesinde ihale dökümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında idari şartname 1. ...kabul edilen alacak miktarına göre fazla nispi harç tahsiline hükmedilmesi ve yine karar tarihindeki Avukatluk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre birleşen dosya davacısı yararına...

Dava; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'nca 25.12.2008 tarihinde yapılan “TSK Sağlık Teşkilleri 38 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesini kazanarak sözleşme imzalayan davacı şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyerek 4735 sayılı Kanunun 25.

...eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi” nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi olarak alınarak hesaplanması gerektiği hususunda...

İlgili Hukuk Türk Borçlar Kanunu’nun 138 inci, ihale mevzuatı. Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır.

...06/04/2021 tarih ve 725686 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 04/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “İzmir Bergama ilçesi, Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı Yeni Hizmet...