...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 09/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde... ...cezasız süre nedeniyle düzenlenen revize iş programında, yüklenicinin kusuru sebebiyle iş sürecinin aksadığı, bu sebeple revize iş programında 100 günlük süreye karşılık...

1- İşyeri tesliminden sonra, yüklenicinin muhtelif onay ve saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş ve talebi ; İşyeri tesliminin 11/11... ...adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 02/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/11/2019 tarihinde...

... vazgeçilmesinin mümkün olabileceği, ülkemizde Mart 2020 tarihinden itibaren etkili olan pandemi süreci düşünüldüğünde, basiretli tacir olarak davranma yükümlülüğünde olan davacı şirketin ... davranış olduğundan, davacının bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ...

Bakanlığı Hava Lojistik Komutanlığı'nca gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı 11 Kalem RAPCON Malzemesi Alımı ihalesinin 6, 7 ve 10.

Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği durumlarda Genel Şartname’nin... c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar.

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde... ...çalışmaların hazırlanması, İdare’ye sunulması ve İdarece onaylanması sürecinin işin sürecine dâhil olduğu kabul edilecektir.

...geçen parçanın değişimine neden olan unsurların yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığına dair bir bilgi edinilemediği, bahse konu hizmet ihalesinin ana unsuru olan ambulans uçağın doğal kullanım sürecine bağlı olarak öngörülebilir parça değişikliklerinin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği, üretici firmadan kaynaklanan ve yüklenici...