...mekanik, elektrik ve peyzaj imalatlarının tamamlandığının tespit edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak... ...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/01/2019 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde...

Odası ve … Belediyesinden katılan görevlilerden oluşan 3 kişilik komisyonun hazırladığı “Ekspertiz Raporu ile; 1. Ayrıca, Kamu ihale genel tebliğinin 22.1.1.4.

... Makam Oluru ile tasfiye edildiği, 13/03/2019 tarih ve 173165 sayılı olur ile Tasfiye Kabul Komisyonu oluşturulduğu ve iş bitim tarihinin de 13/12/2018 olarak itibar edilmek üzere 14 ... yapım durumları yapım şekli vb durumlardan kaynaklı olduğu ) kamu yararı gereğince ihale kapsamındaki  işin  bütünselliği  söz  konusu  olmasından  kaynaklı  tarafımızdan  mevcut ...

...davalı idarenin kabul komisyonunca yapılan incelemelerde teknik şartnameye aykırılıkların giderilmediğinin son kez tespit edildiği, bu haliyle gerçekleştirilen işin şartnameye uygun yapılmadığının farklı zamanlarda tutanak altına alınmış olduğu, davacıya eksiklikleri gidermesi için süre verilmiş olmasına rağmen ihale dokümanlarıyla...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı … İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … … ...nedeniyle … yılı için öngörülen ödenekler kullanılamamış ve süre uzatımı ve ödenek aktarma komisyonu kararı ile birinci revize iş programı yapılmıştır.

... ettiği, sözleşmede belirtilen teslimat programı çerçevesinde davacının muayene ve kabul komisyonunca şartnameye uygun bulunmayan malın yeniden getirilmesi üzerine hastane idaresince sözkonusu ... ettirildiği, Bakanlık tarafından da davacı firmanın mücbir sebep halleri dışında taahüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle davaya konu ...

...yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu değil, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. ...İşleri Genel Müdürlüğü Endüstriyel Malzemeler Daire Başkanlığı (Devlet Hakları Komisyonu) tarafından düzenlenen Komisyon Raporunda 2013 yılı pomza madeninin ocak başı...

...başvurarak kesin kabul talebinde bulunması üzerine Kesin Kabul Komisyonunun oluşturulduğu, Komisyonun saptamış olduğu eksikleri 18.08.2014 tarihli ve 005479 sayılı yazı ile yükleniciye... ...teminatların geri verilmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten...