Başvuru yazısı ve ekleri ile EKAP üzerinden indirilen işe ait ihale dokümanı incelendiğinde; Sözleşme bedeli 43.997.134,20 TL olan işin, yer tesliminin 28/08/2018 tarihinde yapıldığı, süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020...

...getirme ihtimali bulunmadığının kabulü gerekmekte olup bu hâliyle ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği sonucuna varılan davacı şirketin ilgili mevzuat hükümlerine ve taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin...

...sökülecek imalatlar ile yapılacak imalatların ölçümü ve fiyatlandırılmasının daha doğru ve hakkaniyetli yapılabileceği, Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye durum tespit tutanağı düzenlenerek, önceki sözleşme çerçevesinde yüklenici tarafından tamamlanmış ve tamamlanmamış olan imalatlardan, eksik...

maddesinde ise, a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belitline ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi...

...numaralı 16 Adet Şoförsüz Aracın Kiralanması ihalesinde kendisiyle 17/11/2020 tarihinde sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında usulüne göre ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

Tekrar tazmin konusu işleme gelince, yüklenici ile yapılan sözleşme tasarısının 15.1’inci maddesinde; “Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır’ 26’ncı maddesinde de; “Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ….

(fiyat farkına ilişkin uygulanacak esaslar ihale dokümanı kapsamında verilmiştir.) 14.3.

...maliyetlerini hem de işçilik maliyetlerini arttırdığı ve buna göre yapılan analizin noksan olduğu ileri sürülmekte ise de, söz konusu işin yaklaşık maliyetine ilişkin ihale dokümanı incelendiğinde, iptal edilen 15*30*70 beton bordür döşenmesi iş kalemi için belirlenen birim fiyatı 19,64 TL iken, yeni iş kalemi olan 15*30*50 renkli beton bordür...

  Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.