...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına... ...programına uygun olarak yürütülmediğinin sabit olduğu ve idareden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşandığına ilişkin...

...anlaşılabileceği, yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi haline... ...fazla mesai olarak değerlendirileceği, araçların yükleniciden kaynaklı sebeplerden dolayı çalışmaması durumunda çalışılmayan...

Davacı yüklenici vekili, temyize konu davada, davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin ... 00 TL’nin ve davalı idarenin edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek durumunda kaldığı bedelden ...

Bu belgenin alınamaması mücbir sebeplerden veya proje değişikliklerinden kaynaklı olarak bir imalattan vazgeçilmesi değil ihaleye çıktığı anda da imalatın yapıldığı zamanda da alınamaması yükleniciden ve idareden kaynaklanmayan, ihale aşamasında da saha ölçülerinden dolayı alınması mümkün...

...işlerde, 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin... ...2+ASHİ Yapım İşi” nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle sür... ...farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi için bu yöndeki Esaslarda...

...edişlerini, kendisine sözleşmeye göre ödeyen müvekkili idareden talep edebileceği her hangi ad altında alacak hakkı... ...şart ödeneceğinin düzenlenmediği, davacının geç ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi... sebepler ileri sürülerek hakkedişleri kabul etmeme imkanının...

...Makinesinin torc kısmının üretici firmanın Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak yaşanan companent tedarik sıkıntısı nedeniyle... f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. ...bildirilmiş, akabinde … tarih ve … sayılı yazıyla davalı idareden yasaklama işlemi tesis edilmesi talep edilmiş, Ulaştırma...