maddesine göre belirlendiğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. ...gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davacının davalı tarafa 38.605,92 TL (KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK 355.

Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. 606.664,23 $ olarak hesaplanmıştır. ...inceleme yapılıp karar verilmek üzere dosyanın 6100 sayılı HMK’nın 373.

maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 176,60 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 6100 sayılı HMK 373.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK'nın 355. maddesi gereğince ONANMASINA, HMK 373.

maddesi de gözetilerek HMK'nın 266. maddesi (6098 sayılı TBK.nın 485/2) olup, mülga 818 sayılı BK'nın 370. maddesinin 2. maddesinin 2. maddesinde (6098 sayılı TBK'nın 408.

...çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine ancak 6098 sayılı BK çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceği... Madde şu şekilde düzenlenmiştir: ''İstinaf kanun yolunda yapılamayacak işlemler'' başlıklı HMK 357.

...Teknik Şartname sayılmış olup anılan ekler 6100 Sayılı HMK'nın 193. ...olarak; davacının toplamda asfalt kesim uzunluğunun 2.862,60 m2 olduğu, davacıya 286,26 m2 üzerinden ödeme yapıldığı... maddesinde “… maddesinde “…

...ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75’inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı... 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 61’nci maddesinde Sayıştay... HMK’nın 50’nci maddesi; medeni haklardan yararlanma ehliyetine...

Yanlar arasında düzenlenen bu sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 470. maddesi hükmünde tanımlandığı üzere, bir eser sözleşmesidir. 1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355.

...sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 60.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini, eser sözleşmesinin... maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 53. 'nden alınmasına, HMK 373/1 maddesi gereğince dosyanın ilk derece mahkemesine...