Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

İdarenin yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; yüklenici sözleşmenin 9 uncu maddesinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan devresinin 01/12-15/04 tarihleri arasında kalan 135 gün olduğu, sözleşmenin “fiyat farkı hesabı” başlığı altında 2 nci...

...itibariyle ödenecek şekilde, yıl içinde çalışma şartları, teknik sınırlamalar, ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre, resmi tatil günleri ve sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günlerini de dikkate alarak ve her yıl sözleşme ödeneği farklı olduğundan, her yıl için sözleşme bedeli üzerinden bir günde...

(3) Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında...

...kalan davacı şirket ile davalı idare arasında sözleşme imzalandığı, bu sözleşmeye istinaden işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin 28/12/2013 olarak ve havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin 01/12/2013-01/04/2013 tarihleri arasında 121 gün olarak belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak...

ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması, …

500 Kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı işinde şartnamede yapım işi için, havanın fen noktasında çalışılmayan sürelerde göz önüne alınarak toplamda 400 gün süre verildiğini, bu sürenin verilmesinde 15 Mayıs 15 Ekim tarihleri arasında Turizm bölgelerinde...