...değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya... ...hareket etmek mecburiyetinin olduğu, dolayısı ile işin sözleşmesine ve... ...ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı... ...gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin...

...çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın... Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya... ...yerine sehven yapılan yazım yanlışı dolayısıyla “Adet” kelimesi kullanıldığını...

Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...nedeniyle soğuk dönemde zaruretten dolayı fesih tarihinin de sürenin kısa...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...edildiği, bütçe değişikliğinden dolayı yüklenici firmaya 195 gün ek... ...maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen havanın fen noktasından çalışılmayan... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12... ...yazı ile 30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı yapılmasının uygun görüldüğü... ...takvim yılına taşan söz konusu işler dolayısıyla daha önce tevkifat yapılmaksızın... Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya...

...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...normalde …’de bitirilmesi gereken işin havanın fen noktasından çalışılamayacak... ...tarihi” nin … olarak belirtildiğini dolayısıyla bu tarihin esas alınması... ...uzatımı kararı verildiği halde, bu süre uzatımı kararına uyulmayarak işin...

...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken... ile davalı … Genel Müdürlüğü arasındaki davadan dolayı Beyoğlu 1. ...edilmiş olup 23.05.2006 tarihinde Atatürk Hava Limanı Kargo Terminaline gelmiş... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış...

Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya... ...giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin... ...avantajlı fiyatı teklif ettikleri dolayısıyla idarenin ihalenin iptali...