Genel Müdürlüğü (.. ...verilemeyeceği, haliyle 28 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi... ...gün idari izin verildiği, idari izin nedeniyle idarece yeterli teknik eleman görevlendirilemediğinden dolayı bu sürelerde...

...makinelerinin eksik olduğununun, şantiye kurulmadığının, teknik hiçbir personelin olmadığının, öngörülen sürede... ...çalışmaya zorlandığını, ancak tanzim edilen cetvel esas alınarak genel sözleşme hükümleri içerisinde yer alan alanda faaliyet... ...yer almayan ayrı yolun yapımında çalışma sürecinde ihale şartnamesinde yer alan ödenekten hakediş ödemesi yapılmak...

...istemiş, bilirkişi raporuna karşı verdiği beyan dilekçesinde de teknik yönden itirazlarda bulunmuştur. ...tarafından talep edilmiş olsa dahi yüklenici iş sahibine karşı genel ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemişse, yüklenici...

...talebi ile İstanbul Valiliği bünyesinde teşekkül ettirilen teknik komisyonca düzenlenen 03.12.2012 tarihli raporla tespit... ...bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriğinin, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabileceği, kabahat... ...sözleşme kapsamında yapması gereken işleri sözleşme ve şartname hükümlerine göre süresi içinde yapmadığından...

...ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak... ...belirlenmesi durumunda hangi esaslara uyulması gerektiği Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan bölümünde açıklanmıştır...

...sahibi tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı sütununun “İş... ...sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. ...hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idare hukukunun genel ilkeleri kapsamında idarelerin hukuka aykırı olan...

...idarece 28/09/2021 tarih ve 47204 sayılı cevabi yazıyla, “Teknik yönden uygun görülmemiştir.” gerekçesiyle reddedilmiştir... ...ve … sayılı yazıyla, fesih talebinin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Hazine Bakanlığı’nca değerlendirileceği... ...ihaleyi gerçekleştiren idareye, “İhale konusu işte istenen ve Şartname’nin 2.4.

...katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak kanunda... ...yönelik isteklilerden iş deneyim belgesi istenildiği, İdari Şartname'nin 7. ...davacı tarafından sunulan belgede işin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü Sosyal...