., 13.02.2019 tarihli Kurulda duruşmaya katılma talebi kabul edilen ahiz ... ...fıkrasında, (1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... ...nedeniyle 35 günlük süre iş programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını, ..

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/07/2020 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...etmemeleri durumunda ihale dokümanında yer alan tüm hususları kabul ettikleri hususunun açık olduğu, Bu iki husus dikkate... (Asansörlerdeki yeşil etiket işlemleri geçici kabule kadar tamamlanacaktır.)”

...tedbiren önlenmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz... Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü... Davacı yüklenici vekili, davalı idare ile davacı yüklenici arasında 29.11.2006 tarihinde; ..

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 245 (İkiYüzKırkBeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme imzalamaktan... Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

Taraflar arasında 11.05.2005 tarihinde Adana-İskenderun-Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı... ...yapılması gerektiği, yüklenici teklifini sözleşme süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve işletme giderleri...

...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 20.11.2014 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Erzincan Kemah... ...dokümanında yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” Hükümleri bulunmaktadır. (7) İşlerin geçici kabulü yapıldıktan sonra, uygulama projeleri ister...