...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/06/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İçmesuyu... Bu itibarla, idaresince mücbir sebepler veya idareden... ...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi imzaladığı...

...olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. ...değişiklik yapılmadığı, Yer tesliminden itibaren çalışılamayan günlere ait ödeneklerin...

...mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun... ...İhale tarihi ile ihale konusu malın teslim tarihi arasındaki fiyat değişimlerinin mücbir...

maddesinde geçici kabul tarihinden itibaren 18 ay olarak belirlendiği, bu sürenin ise 15.02.2014 tarihine denk geldiği, -

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/09/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan ... ...ta Duvar ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi il... ...halinde, her defasında, ortaya çıkış tarihinden itibaren, idaresince, zamanında süre uzatım...

...süreye ödenek konulmadığı, verilen 100 günlük ilave süreye ödenek konulmayarak revize iş programının 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu ve 14/06/2021 tarihinde onaylandığı, İdaresince, sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde...