İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… Mezarlıkta Duvar ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre... başlıklı 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; “İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

Malın/İşin teslim alma şekil ve şartlan ile teslim programı” başlıklı 10 uncu maddesinde; “10.3. ...ödeme yapılması, hususları, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 78 inci maddesi uyarınca düzenlenen ... Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur.

...sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale... (6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. ...uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin...

... değerlendirme dışı bırakılacağı,  İdari Şartname’nin 7.9.1’inci maddesine göre, idarece talep edilmesi halinde istekliler ... olarak sunulması gerektiği, İdari Şartname’nin 36’ncı maddesine göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerden ... isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmıştır ...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle; … arasında imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. ...teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

maddesi gereğince taraflar yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesine göre belirlendiğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi 17. ...miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır” ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine...

Şti.nin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde istenilen ve yeterlik bilgileri tablosunda... ...isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, sunduğu belgeler... ...düzenlendiği, bu çerçevede anılan Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde isteklilerin teklifleri kapsamında TS 12643 ve TS...

... revize iş programının 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu ve 14/06/2021 tarihinde ... konulmadığı, fiyat farkı hesaplanırken fiyat farkı kararnamesinin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre fiyat farklarının hesaplandığı, yüklenicinin ...

7. maddesiyle; … Çalışmalar sırasında yayaların kullanımı için geçici köprülerin tesis edilmesi, •