Sözleşme konusu işin tamamlanarak montajın 04.04.2014 tarihinde yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır. maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı anlaşılmaktadır.

Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 14/01/2021 tarih ve E.10638 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 25/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/03/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “.

...yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağını, yine, davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak 18.7.2011 tarihinde bitirmesi gereken işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım...

... Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla iş artışının hesaplanması gerektiği, Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında idaresince yaptırılmasına karar verilen ve iş ... kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın % 90’ını geçemeyeceği, Yeni birim fiyatın tespitinde, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin veya ...

İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin Onbinde 3 (Üç... maddesinde göre 26.07.2005 tarihinde ihale edilerek 19.08.2005 tarihinde sözleşmeye bağlanmış ve 24.08.2005 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

Şirketine ait geçici teminat tutarı gelir kaydının eksik yapılması gerekçesiyle ... c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. m) Tekliflerin geçerlilik süresi. % 3 , geçici teminat , gelir kaydı , yüzde üç

Şirketine ait geçici teminat tutarı gelir kaydının eksik yapılması gerekçesiyle ... c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. m) Tekliflerin geçerlilik süresi.