...konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari... ...anlaşıldığı ve kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif mektubunun verildiği; ayrıca, idari... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme...

...2018 ihale edilerek 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “.. ...bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği ve böylece işte bir... ...idarece belirlenebileceği, idare tarafından verilen sürenin yanlışlığına ilişkin yüklenici...

...Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat... ...varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edilmesi gerekmektedir... Ayrıca, sözleşmenin feshi kararı ile verilen teminatların güncellenmeden gelir kaydedilmesi...

Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...noksanlıklarının, geçici kabul komisyonunca verilen sürede tamamlanmaması sonucu 30 gün... ...sürenin her bir günü için sözleşme bedelinin (fiyat farkları dahil) ‰0,3’ünün ¼’ü oranında...

...Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir... ...da dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...oldukça farklı olması nedeniyle zemin kazı işlerinin işin yapım maliyetlerini önemle artırdığından...

maddesinde fiyat farkı hesabının yapılma şekli gösterilmiştir. Tüm ara hakedişlerde fiyat farkı yer almış ve bunlarla ilgili... ...açıklaması ve hakediş raporuna idareye verilen … tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî... maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde...

...yılına aktarılan ödenek dilimiyle ilgili oluşan fiyat farkı alacağının tahsili istemlerine... ...açtığı iş ve maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun... ...istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince temyiz...

...analiz formatı ve Karayollarının ilgili pozunda verilen ve birim fiyat tariflerinde ölçü birimi... ...incelendiğinde nakliye girdisine ilişkin olarak fiyat teklifi ile açıklama yapılmadığı, ihaleyi... ...yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında...