... durumda yanlar arasında usulüne uygun olarak prosedür yürütülmek suretiyle kurulmuş eser sözleşmesi ilişkisi bulunmamakla birlikte geçersiz adi yazılı sözleşmede belirtilen işlerin ... delilleri toplanıp, konusunda uzman teknik bilirkişiden davacının davalı yararına geçerli sözleşmesi olmaksızın ileri sürdüğü iş ve projeleri yapıp yapmadığı ve bunların davalı ...

Dava, iki ayrı eser sözleşmesi uyarınca davalıya verilen teminat mektuplarının aynen iadesine, davalının haksız eylemi nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Gerekçe Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...satışı ile belediye hizmet binasının yapımı işi şeklinde iki ayrı ihalenin bulunduğunun görüldüğü, her ne kadar davalı idare tarafından, belediye hizmet binasının eser sözleşmesi kapsamında bedelsiz olarak yapılacağı iddia olunmakta ise de, taşınmazların satışı ihalesine giren kişilerin belediye hizmet binası işini, teklif edeceği bedelden...

...iskan izni alınması koşuluna bağlandığından mahkeme tarafından 10.4.2010 tarihinden iskanın alındığı 4.11.2010 tarihine kadar gecikme cezasına karar verilmiş ise de, eser sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren sözleşme olup sözleşme ve dava tarihi itibariyle geçerli olan mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 81.

Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ayıp nedeniyle doğan zararın giderilmesi istemine ilişkindir.

vekili, 11.03.1991 tarihli eser sözleşmesi gereğince Bafra Ovası Sulama İnşaatı işinin davacı tarafından yüklenildiğini, 02.10.2003 tarihli 81 nolu hak edişe kadar (bu hak ediş dahil) 09,003/1...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir.