...talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...hakediş aşamasında sözleşmede işin süresinin değiştirilmesi ile ilgili... İdaresinin yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin... ...bitirilemediği durumda, cezai şartların yine 350 güne göre hesaplanması yönündedir...

...aştığı, dolayısıyla idarelerin sözleşme süresi 365 günü aşan işlerde ihale... düzenlemesi ,   Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 46.1.1.

... görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/10/2020 tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin ... tarihinde işe yeniden başlatılarak 75 gün süre verildiği, işin bu kadar uzamasının ... Esaslar” ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize ... verilebileceğinin öngörüldüğü, anlaşmazlık konusu işe ait sözleşme ve idari şartnamede ... farkı verilmesinin öngörülmemesi nedeniyle fiyat farkı hesaplanamayacağı, Yönündedir ...

...2011 tarih ve 151619-400 sayılı bilgi yazısında, il ilköğretim okullarına... ...imkanı verdiğini, davalıya verilen iki günlük sürenin kanuna, sözleşme hükümlerine... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. Bu nedenle davacı istinaf talebinde haklı değildir.

... hale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi sona ermemiş hazır yemek imalatı (tabldot) günlük 1000 ... kahvaltısı 43510 öğün, öğle yemeği 43510 öğün, ara öğün (ikindi) 24320 öğün ... Bakımevi ve Zübeyde Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi Yemek Yiyecek Kişi Sayısı ... maddesinde yemeklerin üretiminin yüklenicinin yemek fabrikasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir ...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ...sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen... ...hazırlanmadığı, bu durum tekliflerin hazırlanmasını ve sözleşme sürecini... Söz konusu tablonun; “10.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...2012 tarih ve 28166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali... maddesinin 10. TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, uyuşmazlıkta ... ...şirketin aynı tarihli yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu...