en az 10 gün süre - Sayfa 30 - Yaka Danışmanlık

en az 10 gün süre - Arama Sonuçları

Süre uzatımı verilen işlerde, uzatılan süreye denk gelen işletme giderlerinin ayrıca talebi.

11/05/2024

Süleyman Yılmaz tarafından düzenlenen 22.09.2014 tarihli raporda dava konusu işin, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı meydana gelen zararı sözleşmenin 33.17 maddesine göre (İdareye Sağlanacak Hizmetler İçin...

… Devamı

İnşaat ruhsatının geç alınması dolayısıyla süre uzatımı verilmelidir.

09/04/2024

...03/02/2021 tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... Onarım ve Güçlendirme İşi” nde, inşaat ruhsatında gecikme, .. kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare... ...alınması sebebiyle arada geçen 39 gün, ,.

… Devamı

Mevzuata aykırı süre uzatımı verilmesinde sorumluluk.

04/04/2024

Süre uzatım onayının ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 20.11.2019 tarih ve... Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... tarihli ve 102 sayılı kararla yüklenicinin talebine... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

… Devamı

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle süre uzatımı verilmesi.

10/04/2024

… Devamı

Revize iş programında aylık ödenek değişimi sadece uzatılan süre için yapılmalıdır.

14/08/2024

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir... ...İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen... İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. ...olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği göz... ...gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur...

… Devamı

Fiyat farkında endekse karşılık gelen sayının ihale dokümanında belirtilmesi.

02/06/2024

...fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. ...yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına... düzenlemesi yer almaktadır. ...ihale konusu işin süresinin sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan... ...hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2...

… Devamı

Hakedişlerin Geç Ödenmesinin Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarımına Etkisi

Tufan Özen
20/10/2025

...yükümlülüklerini, özellikle de ödenek temini ve hakediş ödemelerini zamanında... ...farklı bir süre belirtilmemişse on beş gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtir... ...idarelere, ihaleye çıkmadan önce işin süresine uygun olarak yıllara sari... ...nasıl yönetileceği, önemli bir anlaşmazlık konusudur.

… Devamı

KDV’nin geç ödenmesi sonucu süre uzatımı verilebilir mi?

02/04/2024

...ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare... ...kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.” hakediş , KDV , süre uzatımı

… Devamı

Fiyat farkı öngörülmeyen işte sözleşme imzalama süreci uzadığı takdirde uzayan süre için fiyat farkı verilebilir mi?

19/04/2024

...imzalanma tarihi arasında oluşan yaklaşık 10 aylık gecikmenin idare kusurundan... ...reddedilmesi üzerine oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen... İşe ait İdari Şartnamenin; “ ...tarihinden itibaren 60-altmış takvim günüdür.

… Devamı

EKAP’taki Şirket Bilgilerinin Güncel Olmaması ve İhale Dışı Bırakılma

Yaka Danışmanlık
31/10/2025

İstekli ise bu duruma itiraz ederek, gerekli tüm belgelerin sisteme... ...olan ve beyan edilen bilgiler üzerinden yapılır. ...İçin Çıkarımlar Bu karar, e-ihale süreçlerinde EKAP kayıtlarının doğruluğunun... ...vb.) eksiksiz, doğru ve en önemlisi güncel tutma zorunluluğu getirmiştir... Kamu İhale Kurulunun 08.10.2025 tarihli ve 2025/UM.I-2196 sayılı...

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

en az 10 gün süre - Arama Sonuçları

Süre uzatımı verilen işlerde, uzatılan süreye denk gelen işletme giderlerinin ayrıca talebi.

İnşaat ruhsatının geç alınması dolayısıyla süre uzatımı verilmelidir.

Mevzuata aykırı süre uzatımı verilmesinde sorumluluk.

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle süre uzatımı verilmesi.

Revize iş programında aylık ödenek değişimi sadece uzatılan süre için yapılmalıdır.

Fiyat farkında endekse karşılık gelen sayının ihale dokümanında belirtilmesi.

Hakedişlerin Geç Ödenmesinin Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarımına Etkisi

KDV’nin geç ödenmesi sonucu süre uzatımı verilebilir mi?

Fiyat farkı öngörülmeyen işte sözleşme imzalama süreci uzadığı takdirde uzayan süre için fiyat farkı verilebilir mi?

EKAP’taki Şirket Bilgilerinin Güncel Olmaması ve İhale Dışı Bırakılma

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara