maddesine göre ihale dışı bırakılması gerekirken, Kanunun 17. ...borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmediği, bu durumun mücbir sebep... ...tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi... 4735 sayılı Kanun'un 10. ...güvenlik prim borcu bulunduğundan yasal süre içerisinde sözleşme imzalamadığından...

...imzalandığı, davacının verilen 150 günlük süre içinde ambulans uçağı temin... maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin 25.3. ...imzalandığını ve imza tarihinden yüz elli gün içinde işe başlanması gerektiğinin... ...rağmen müvekkilin uçağı uçuşa hazır hale getirdiğini, ancak davalının... 20 gün , 4735 sayılı kanun 10.

...talimatıyla uzlaşmayla çözüldüğü güne kadar Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca... ...güne kadar bekletildiği, gecikilen süreye ilişkin olarak idari para cezası... ...otobüsler için trafik idari para cezası ödenmesi suretiyle oluşan … TL kamu... ...ve Gerçekleştirme Görevlisinden tazminine karar verilmiştir.

Oysa yüklenici firma (yangından 10 gün sonra, 20 günlük başvuru süresi içinde) 26.11.2018 tarihinde (Üniversite tarafından usul ve mevzuata uygun olarak imzalanmış sözleşme ile yetkilendirilmiş olan) müşavir firmaya yazılı olarak başvurmuştur.

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. ile Fen İşleri Md. … 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.... ...Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda...

... tarihli ilk enerji müsaadesine göre hazırlandığı, bu enerji müsaadesinin süresinin 90 gün olarak belirtildiği dikkate alındığında, taraflar arasında 10/09/2018 tarihinde imzalanan sözleşme tarihi ... olarak ortaya çıktığı, yenilenen enerji müsaadesinin ihale dokümanı uygulama ... oluru alınması ve gerektirmesi halinde süre uzatımı oluru da alınarak imalatların bu ...

Uyuşmazlık konusu olan iddiaların bunu ileri süren istekli tarafından iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde bu iddiaları incelemek ve sonuçlandırmakla yetkili makamlar nezdinde ileri sürülmesi gerekmektedir.