Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” ,

2023/67) Uzun zamandır taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sözleşmenin imzalandığı sırada Yavuz Sultan Selim Köprüsünün yakın bir zamanda açılabileceği hususunu öngörmesi gerekir.

Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” “

... edilmediği, idarenin talimatı ile hazırlanan ve yüklenici tarafından ihtirazı kayıt ile imzalanan revize iş programında Ekim ayı ödeneği olarak 1.272.756,83 TL, Kasım ayı ödeneği olarak ... 2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir.

...924.45 TL olduğu, bu tutarın işin sözleşme bedeline oranının % 11,29 olduğu, bu hakedişin 19.02.2014 tarihinde Yapı İşleri Müdürü Enver MAMUR tarafından imzalandığı, Görülmektedir.

İşe ait sözleşmenin 21/12/2018 tarihinde imzalandığı, süre uzatımlarına göre iş bitim tarihinin 06/10/2020 olarak belirlendiği ve 04/02/2021 tarihine kadar cezalı çalışıldığı idaresi yazısı ve eklerinden anlaşılmaktadır.

1) Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

... yazısı ve izahlarına göre; işin ikmal işi olduğu, sözleşmenin 10/01/2020 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 14/01/2021, işin süresinin 340 gün olduğu ve iş bitim tarihinin 18 ... yüklenicinin ise 100 günlük süreye ödenek konulmasını ve fiyat farkının hesaplanmasını talep ettiği, Anlaşılmaktadır.

maddesinde de sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılmayacağı kabul edilmiştir.

Söz konusu açıklamalar somut uyuşmazlık bakımından değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalanmasından sonra davalı idare tarafından işin yapıldığı yer değiştirilmiş ve bu nedenle de 26/03/2014-22/10/2014 tarihleri arasında işin yapımı durdurulmuştur.