...yararına BOZULMASINA, 900,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 625...
duruşma talebi - Arama Sonuçları
Kural: Fesih Varsa İfaya Ekli Ceza Yoktur Yerel mahkeme, yüklenicinin yaptığı fazla ödemelerin iadesine karar vermiş ancak gecikme cezası talebini reddetmiştir.
Yüklenicinin görüş ve talebi; 22/11/2021 tarihli dilekçesinde; 03/06/2021 tarihli işyeri teslim tutanağının taraflarınca...
Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve 31/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; atölye doğrultma binasının...
Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.
Yüklenicinin görüş ve talebi; İş programı taraflarınca hazırlanarak idaresince onaylanmakla beraber işin yer...
Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.
Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,
...11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunulmasına rağmen bu talebe cevap verilmediği yönündedir.
Yüklenici bu talebini YİGŞ 29/9'a dayandırmıştır.