...teknik eleman bulundurmama cezası uygulamakta haklı olup olmadığı ve miktarı konusunda denetime elverişli, gerekçeli rapor alınıp değerlendirme yapılmak suretiyle bakiye iş... ...takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

03/11/2020 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararı ile ihale … İnşaat Taahhüt Petrol Madencilik Gıda Nakliyat İç ve Dış Ticaret A.Ş. ...yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların...

...masrafları ve güncelleme masrafları ile işlemiş faiz alacağı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınarak asıl ve birleşen davada sonucuna uygun bir karar verilmesi... ...takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

...yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların... ...türlü ihtiyacın yüklenici tarafından temin edilmesi ve bunun için sözleşme bedelinin dışında herhangi bir ek ücret ödenmemesi yoluna gidilmesi, ihaleye katılan istekliler...

... olarak kararlaştırıldığı, ihaleyi yapan idarenin kontrol heyetince gerçekleştirilen denetimler sonucunda düzenlenen 01.11.2012 ve 28.11.2012 tarihli tutanaklarda bitirilemeyen ve ... edildiği, bu itibarla davacı şirketin ihale kapsamındaki taahhüdünü mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşıldığından, iki ...

...bedeli de eklenerek davacının isteyebileceği zarar miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp değerlendirilmek suretiyle sonucuna uygun bir karar... ...fesihte haklı olduğunun anlaşılmasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

...yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma... ...yeniden ihaleye çıkarılarak tamamlanan imalâtların ne kadar sürede tamamlandığının denetime açık surette belirlenip bulunacak gün sayısı kadar ceza oranınında bunlar için...

... Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme makinasının istendiği, yüklenicinin bu makinayı yurt dışından temin ederek iş başında bulundurduğu, işin yer teslimi ile birlikte bahse konu iş ... sonlandırıldığı, ayrıca işe ait kredinin sağlandığı ve bahse konu idare ile beraber işin yapı denetim görevinin gerçekleştirildiği İller Bankası A,Ş’ nin de bu hususu uygun görmediği Anlaşılmaktadır ...

...bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete... Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir.