...2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir... Geçici kabul komisyonu yapı denetim ve yüklenici firma yetkilisi ile beraber işyerine gidilmiş ve gerekli ölçüm ve incelemeler yapılmıştır.

TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun “Kamu zararı” başlıklı 71 inci maddesinde... … Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı...

...Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T...

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/246840 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Hizmet Alımı İşi” İhalesi KARAR...

İdare Mahkemesi'nin 29.05.2014 tarih ve E:2014/657, K:2014/634 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.

516 sayılı İlamın 1. ...verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile... maddesinde; “Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.” denilmektedir.

...28751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5217 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına...

4734 sayılı Kanuna göre hazırlanan Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan...

...belirtileceği, bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacağı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca işverenlerin elli veya daha fazla işçi...

... davacı tarafından kiralandığı, söz konusu alan kullanılmaktayken yapılan tespit ve denetimlerde, kiralanan alanın kira şartnamesine aykırı olarak genişletildiğinden bahisle kira ... uyuşmazlıkta, kiralanan taşınmazın kira şartnamesine aykırı olarak genişletilmesinin, 2886 sayılı Kanun'un 84.