İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur. maddesinde işyerinde havanın fenni olarak çalışmaya uygun olmadığı günlerin 1 Kasım-15 Nisan olarak...
cezalı çalışma süresi - Arama Sonuçları
Bu, anayasal bir hak olan çalışma hakkının bir uzantısı olan deneyimini... ...olarak çalıştığını ispatlaması için genellikle o iş süresince adına yatırılmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim...
...yürütülmesi sırasında, idarenin talebiyle sözleşme dışı alanda çalışmaya zorlandığını, bu alanda ölümlü iş kazası meydana... ...sonuç kısmında, muarazanın menine ve davacının iş bitirme süresinin hitamına kadar işine devam etmesinin sağlanmasına...
...talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile... ...önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından...
Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(
...Yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları” , ...puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas alınarak oluşturulacak...
...tarihinde verilen hak ediş dilekçesine istinaden 1 inci hakediş çalışmaları esnasında inşaat teknikerine ait noter onaylı... ...Sözleşmesine göre istenen inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının yeterli olduğu, şahıs...
...Cezası Tutarı= Sözleşme Bedeli x [ Gecikme Cezası oranı ] x Cezalı Çalışılan Gün Gecikme cezası kesilmesine dair iş...
...eksikliklerin giderilmesi için maliyet çalışmasının yapıldığı, çalışma sonrasında tekraren yüklenici firmadan 15/12/2011... ...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...
...bulduğunu, sözleşme gereği; 200 özel güvenlik görevlisi personeli çalışmasının öngörüldüğünü ancak 177 adet personel... ...dosyası üzerinden takip başlatığı, davalının takibe yönelik süresi içerisindeki itirazı üzerine yasal (1) yıllık hak düşürücü...