İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacağı, hükme bağlandığından; 27.05.2013-20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

...uzatımı kararının hatalı olduğu, süre uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verilmişse de; Belediye ve yüklenici … Taah.

...tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden yapılan tevkifatların, bakiye hakediş bedellerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 30.000,00 TL'nin davalıdan...

Buna göre, süre uzatım kararıyla verilen bu ek süreye de uyulmayarak işin zamanında bitirilmemesi nedeniyle yüklenici firmadan … günlük gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla; denetim aracı yönünden eksik çalışmanın söz konusu olmadığı 1 no.lu hakediş ile alakalı olarak sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının kesilmesine mahal bulunmadığından ve kamu zararı oluşmadığından, sorumluların karar düzeltme itirazları kabul edilerek; 45 sayılı İlamın 7’nci maddesi ile verilmiş...

... kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan yüklenici, taşeron veya tedarikçilerden kesilmesi gereken cezaların, davacı şirket tarafından hesaplanarak 05.07.2008 tarihli yazı ile ... edildiğini; ancak davalının, bir kısım yüklenici, taşeron veya tedarikçiden kesilen cezaları ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları için şimdilik 4.000,00 TL olmak üzere fazlaya ...

Şti.’ne Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İdari Şartname ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ...

Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin on binde ikisi oranında ceza uygulanır.”