...mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda 120.597,00 TL eksik-ayıplı iş bedeli, 8.161,00 TL ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam =544.758,00 TL'den yargılama aşamasında iş sahibi tarafından yüklenicinin 110.000,00 TL tutarlı teminat mektubunun nakde çevrilmesi sebebiyle bu miktar düşülerek 434.758...

şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır. ...hüküm kurmaya elverişli bulunan 26.04.2017 havale tarihli bilirkişi raporunda da belirlendiği üzere; davacı idare ile... gerekçesi ile, DAVANIN KABULÜ İLE; ..

sayılı Müzekkerenin 3. şeklinde belirlenmiştir. ...denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde... tarafından düzenlenerek imzalanmış olup, …. tarihli Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir.

...ediş ödemelerini kabul etmeme imkanının olmadığını, dava sebebinin bilirkişi raporu ile yanlış değerlendirildiğini, konunun idarenin tek yanlı fillerine karşı uğranılan hak kaybının telafisi için açılmış tazmin davası olduğunu maddi hukuka ilişkin olup bilirkişilerin konuya vakıf olmadığını beyanla kararın kaldırılmasını talep...

...borçlu çıkarıldıkları iddia edilmiş ise de, sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39/III. ...tesbitinde uygulanacak esaslar gösterilmiş, hükme dayanak bilirkişi raporunda 20.

Bu durumda, mahkemece hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan kaçırılan fırsat diye adlandırılan menfi ... hüküm kurulması gerekirken, menfi zarar hesabı hususunda eksik inceleme ile daha düşük miktarda alacağa hükmedilmesi doğru ...

Yargılama sırasında mahkemece alınan bilirkişi raporunda ise taraflar arasındaki sözleşmenin eki olan şartnameler ile taraflar arasındaki yazışmalar incelenmeksizin bedeli talep edilen imalâtların Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22.

... incelemesi sonucu düzenlenen ve bir örneği dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, bölgede meydana gelen sel ve su baskını olayının sondaj ... edilmesi gerektiğine ilişkin iddiasına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından ...