...sözleşme imzalanması arasında yaşanılan gecikmeye bağlı olarak yüklenicinin fiyat farkı hesaplanması talebinin idaresince reddedilmesi üzerine oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır.

...olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek Fen Kurulu’nca karara bağlanmasını talep ettiği, Görülmektedir.

belgesinde yer alan “Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme”nin Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlığa ilişkin 34.2. Sözleşmelerin bu hükmü geçerli ve taraflar için bağlayıcıdır.

...hükmüne göre, anahtar teslimi olarak ihale edilen iş kapsamında tesisin işleyişi için mutlak gereklilik arz eden asansör imalatının yer almamasının fen ve sanat kuralları ile bağdaşmayacağına, ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55 inci maddesi veYapım İşleri Genel Şartnamesinin 14 üncü maddesi ile yüklenicinin yasal süresi...

...Yurdu Onarım” işinde; tüm katlardaki yangın merdivenlerinin sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda yüklenici ve idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır.

...tarihinin davalı idare tarafından 29.06.2010 tarihi olarak belirlendiğini, ancak söz konusu inşaat işinin kanalizasyon, su şebekesi, elektrik ve doğalgaz bağlantılarının dava dışı kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep...

  Ayrıca, başvuru sahibi Tepe Group Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Ltd.   Başvuru sahibi Tepe Group Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Ltd.

...ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden edinilmesi gerektiği anlaşılmıştır...