... birleşen davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenici tarafından açılan asıl ve birleşen 2012/317 Esas sayılı davada, yanlar arasındaki sözleşmenin davalı iş ... 188 Esas sayılı davada ise teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik personel bulundurmama cezası ve ...

17.1” “17.1 (1) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımları var ise aşağıdaki metne yer verilecektir.

maddesinde ki sorumluluk hükümleri de gözetilerek temlik eden yüklenicinin sonuç ve zarardan sorumlu olup olmadığı belirlenmeli, asıl davanın menfi tespit ... itibaren faiz yürütülmesi, birleşen davada talep edilen alacağın miktarı içerisinde asıl davada dava konusu edilen alacağın bulunduğu da gözetilerek mükerrer ödemeye neden olmayacak ...

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

... işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin hakedişin düzenlenerek ihtirazı kayıtsız yükleniciye ödendiği, davacı idarenin asıl davada talep ettiği miktarın, ihale farkından doğmadığı ... olmayacağından, kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesinin de yersiz olduğu, bu itibarla idarenin asıl ve birleşen 22.

...bedel sözleşmeye bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi’nde; 420 gün olan işin süresinin yüklenicinin talebiyle 350 gün olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda tereddüt...

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.”,

...Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi”nde yüklenicinin, ihale ile sözleşme tarihleri arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin...

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “