...hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup... ...dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla... ...taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak...

...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...Uygulama ayı” iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı; “Güncel... ...hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır...

...edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme... ...talimatları da içiren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik... ...üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede...

...işçilerin maaş katsayıları hesaplanacak ücretin altında çalıştırılmasının mümkün olmadığını... maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir. ...fiyat farkı   uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve...

...sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”, ...Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

...bulunan projeye göre yapım işine başlanmasının yükleniciye bildirilmesinden revize projelerin... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında; “(

...tamamlandığı ve yüklenici ile birlikte tutanak altına alındığı, Yer tesliminden itibaren alanın... ...programının imzalanmak üzere 18/01/2022 tarihinde Yükleniciye tebliğ edildiği, söz konusu revize... ...kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin...

...kabulünden sonra kesin teminatın yarısının yükleniciye iade edildiği anlaşılmıştır... ...geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır... ...Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden...