... alımının (ihalenin) yapıldığı yılın başında, binek ve station-wagon cinsi taşıtlar 6 (altı) yaşını diğer taşıtlar ise 15 (onbeş) yaşını doldurmamış olacaktır.” düzenlemesi, “İşletme, Bakım ve Diğer Giderler” başlıklı 3’üncü maddesinde “Yükleniciye ait giderler; a) Servis araçlarının her türlü vergileri (motorlu taşıt vergiler...

...hat patlakları ve yeni imalat montajların da yer aldığının istekliler ve dahi yüklenici tarafından bilinebileceği, İhale dokümanı içerisinde anlaşmazlık konusu ÖBF-19 poz numaralı iş kalemi ve diğer iş kalemlerinin de yer aldığı, “Birim fiyat Tarifleri” adı altında bir belgenin bulunmadığı, Görülmektedir.

...fıkrasının (b) bendi (ii) alt bendi dikkate alınarak, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarına uyularak tespit edilen analiz ve rayiçler kullanılarak, aynı şartnamenin 5 inci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.5 inci maddesinde yapılan açıklamalara göre yeni iş kalemi birim fiyatının, yüklenici ile birlikte tespit...

Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”,

ç) Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder.

Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 11/10/2021 tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 ... halinde yürürlükteki fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının proje değişikliklerine göre hazırlanan ...

İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının...

...davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL’nin ve davalı idarenin edimlerini...

...yapmama borçlarında da cezai şart kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993... maddesinde, “Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.