...listesine uygun olmadığı belirtilen imalatların aslında sözleşmesine uygun yapıldığı, 3 no.lu maddesindeki eksik... ...öncesinde idare tarafından “yüklenici savunması” adı altında gönderilen resim ve iddialarla aynı olduğu ve bu... ...resim ve belgelerin yargılama öncesinde İdare tarafından “yüklenici savunması” adı altında gönderilen resim ve iddialarla...

Madde) Eski Yapı Bağlantı Hattı Projesi yüklenici tarafından yapılmamıştır. ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ...09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin süresinin 360 gün olduğu, işin...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların davacı müşavire ödenip...

... ödenen sözleşmelerde geçerli olduğu, ancak söz konusu işin sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi öngörülmediğinden sözleşme yılı ... almadığı, aynı yönetmeliğin 22’nci maddesinin 4’üncü alt maddesinde “Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit ...

’den harita hizmetlerinin Hizmet Alım İşi Sözleşmesi kapsamında alındığı, yüklenici ile ... ...İtirazları Dilekçede yer verilen iddia ve itirazlar; İşin sözleşmesinin ilgili maddesinde .. ...türlü fotoğrafların saklanarak hakediş eki olarak kayıt altına alındığı, şantiye defterinin tutulması konusundaki...

... başvurularının olmaması halinde imalata uygun iklimde işe başlanarak sözleşmesinin süresinde ifa edileceği değerlendirilmesinin yapıldığı ... yazı ekinde İnşaat Mühendisi Nurengin ÖREM tarafından imza altına alınan ve kar yağışı nedeniyle şehitlik mevkiine ulaşılamadığı ... tespiti içeren teknik rapora yer verildiği, bu raporla birlikte yüklenicinin 3/11/2010 tarihinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunduğu ...

...üzerinden yapıldığı, diğer 38 adet poz için ise işin sözleşmesi ve kamu yararı gözetilerek güncel birim fiyat... İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6.1. 6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,

Yüklenici, halen çalıştırdığı, bu ihale döneminde yeni... ...tazminatları ile İş Kanunu, diğer çalışma mevzuatı ve iş sözleşmesinden doğan her türlü alacağını ödemekle yükümlüdür... ...62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem...

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre 2020 yılı ödeneğinin % 10, 2021 yılı... …ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.