...verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...projeleri doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...tarihinde sözleşmenin imzalandığı, iş bitirme süresinin 90 gün olarak öngörüldüğü... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim... ...uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği...

İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “ 3.1. ...çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü... ...Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt belgesi ”nin yeterlilik unsuru olarak...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı... ...talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ...