... görüşmelerin sonlandığı 13/05/2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin davacıdan kaynaklanmadığı ve davacının bu ... hesaplanan bu sürenin gecikme cezası olarak kesilmesi gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen ... cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından bu ...

ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...taşımadığının davalı idarece ihtarname ile verilen yirmi günlük muayene kabul komisyonunca tespiti üzerine sözleşmenin...

Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın... Sadece sözleşmede istenilen deneyim süresinden daha az deneyimli bir mühendis çalıştırılmıştır.

... SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı şirketin bir yıl süreyle kamu ihalelerine girmekten yasaklanmasına ilişkin... ...edilmesi halinde dahi sözleşme imzalanması için öngörülen 10 günlük sürenin 22/07/2013 tarihinde dolduğu ve davacının...

...bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar” başlıklı 45 inci maddesinin 2 nci fıkrasının 1 inci bendinde; “Bu iş...

... tarihinde noter aracılığı ile ihtarname gönderilmesine ve 30 günlük süre tanınmasına karşın herhangi bir mal teslimi yapılmadığı ... parti halinde ve her bir partide 50.000 adet olmak üzere toplam 450.000 adet malın teslimi öngörülmesine ve numuneler üzerinde davalı ... 2007 tarihinde davacı şirkete bildirilmesine karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale sözleşmesi kapsamında ...

...sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesine istinaden verilen 180 günlük süre sonrası 1. ...sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında... ...yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 5,08, 2019 yılı için % 45,21 ve 2020 yılı için % 49,71 olarak belirlendiği 1.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...idarece uygun bulunmayarak reddedildiği ve davacı şirkete 30 günlük ihtarlı süre verildiği, ihtar süresi içerisinde... İdare Mahkemesi'nce verilen kararın kaldırılmasına; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45.