(Yüksek Fen Kurulunun 12.01.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmede uygulama projesinde yer alan imalatların tip detay projesi ve mahal listesinde yer alan notların dikkate alınarak sözleşme bedeli içerisinde yapılması gerektiği.

   Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından ihale dokümanına itiraz kapsamında ihaleyi gerçekleştiren idareye 20/12/2022 tarihli dilekçe ile EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan dilekçe ekinde yer alan Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler başlıklı...

Söz konusu tazmin hükmüne karşı daha önce yapılan temyiz başvurusu sonucu düzenlenen 12.01.2022 tarihli ve 50906 Tutanak (34948 İlam) sayılı Temyiz Kurulu Kararının 3’üncü maddesinde özetle; “Yapılan incelemede; temyiz dilekçesinde; İlam maddesine dayanak oluşturan ...

(Yüksek Fen Kurulunun 12.01.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, teknik şartnamede yer alan fakat uygulama projesi ve mahal listesinde yer almayan imalatlar sözleşme bedeline dahil değildir ve bu imalatlar ile ilgili iş eksilişi yapılamaz.

(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

(Kamu İhale Kurulunun 28.12.2022 tarih 2022/DK.D-470 sayılı kararı) Fiyat farkı verilen işlerde resmi fiyatı olmayan yeni iş kaleminin fiyatı belirlenirken YİGŞ uyarınca analizi yapılmalı, paça olarak...

...olduğu sonucuna varılmıştır … Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline, (Kamu İhale Kurulunun 28.12.2022 tarih ve 2022/UH.I-1714 sayılı kararı) Araç kiralama işinde teklife dahil amortisman, bakım, lastik, sigorta vb.