... verilen tazmin hükmünün 22.01.2020 tarih ve 47143 sayılı Temyiz Kurulu ... belirtildiği üzere tekrardan BOZULARAK DAİRESİNE TEVDİİNE, 6085 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü ... sağlamış olması suretiyle, karar verildi.

(Kamu İhale Kurulunun 22.06.2022 tarih ve 2022/DK.D-230 sayılı kararı)

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ... 4.11.2020, E. ... 2020/2986)  

...değerlendirmesi; Yüklenicinin, D-601 ve D-602 tankları slac temizliği için 17/01/2020 tarihinde aktarım yapılacak tankın... ... ... imalâtların sözleşme bedeline dâhil olduğu ve süre uzatımı verilemeyeceğine, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ... katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

... 2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel ... imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususunda Kurul ... ... ... imalatının sözleşme bedeline dahil olmadığı ve bu imalatla ilgili ... yapılamayacağına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ... katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

...2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/10/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü... ... ... yapılmasının sözleşme bedeline dâhil olduğuna, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ... katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

...yararına BOZULMASINA, bozma kararı doğrultusunda yeniden inceleme yapılıp karar verilmek üzere dosyanın 6100 sayılı HMK’nın 373. ... ...alınan temyiz harcının temyiz eden asıl ve birleşen dosya davacısına iadesine, 24.12.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Davalı vekili; davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. ... İlk Derece Mahkemesi'nce; 5393 sayılı yasanın 49/8. ... 2020/296 K.