...reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir... 2.6.2020, E. 2019/3771, K.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  20..  ...12-05/02 tarihleri arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450 gün ve ilk iş bitim... 2020       65  2021     ...işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...düzeltildiği, 15 nolu hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360... ...119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin...

...re Kararının gerekçesinde bahsi geçen 30 günlük süre, 2577 sayılı Kanunun 28 inc... İdare tarafından, idare mahkemesinin bu kararı süresi içinde uygulanmamıştır. Bu bağlamda 23.11.2015 tarih ve 26185984-934.99/1364 sayılı yazı ile … Ltd.

...Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde... Sorumlular müteahhit firmanın bildirimde bulunulmasına rağmen kesilen gecikme... Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından, bu yıllarda...

...Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde... Sorumlular müteahhit firmanın bildirimde bulunulmasına rağmen kesilen gecikme... Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından, bu yıllarda...

Ortaklığı arasında imzalanan 26.12.2012 tarihli 4734 Sayılı Kanunun 3. ...defa yazılı olarak bildirimde bulunulduğu, bu bildirimlere rağmen davacı taraf işin gerçekleşip...

...kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde... ...başvurucu, Bakanlık cevabına karşı beyanını yasal süresi içinde ibraz etmemiştir. Başvuru 15/5/2013 tarihinde doğrudan Anayasa Mahkemesine yapılmıştır.