...1’inci maddesinde yer alan düzenlemenin, ödemeye ilişkin 30 günlük sürenin değiştirilemeyeceği kuralına uygun olduğu... İş süreklilik gösteren nitelikte olup, ilgili mevzuatı çerçevesinde aylık dönemler halinde kabul yapılacaktır. … (Kamu İhale Kurulunun 07.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1078 sayılı kararı) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin...

...dokümanının EKAP üzerinden indirildiği” tarihi izleyen 10 (on) gün içinde ve en geç ihale tarihinden 3 iş günü... ihale dokümanına şikayet , ihale tarihinden sonra dokümana şikayet , şikayet süreleri

...2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden hesaplanması gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde...

3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir.

...şirket tarafından verilen 22/12/2021 tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği...

...olmasına rağmen çalışmaya başlanılmadığı, yapılan sözlü ve yazılı uyarılar sonrasında hiçbir ekip ve ekipmanın şantiyeye getirilmediği tespit edildiğinden 10 günlük ihtar süresi verildiği, sözleşmenin feshedilerek davacının yasaklanmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu, Mahkeme kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin...

...Kurul kararı gereğince yapılan inceleme sonucunda alınan 10.05.2023 tarihli ve 2023/UH.II-739 sayılı karar ile “Anılan... ...durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on günlük süre içerisinde itirazen şikâyet başvurusunun yapılması... başvuru süresi , itirazen şikayet , saat 18.00 , şikayet

başlıklı 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; “İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...öngörülen ve birbiri ile uyumlu olmayacağı aşikâr olan günlük, aylık ve dolayısı ile yıllık ödenek dilimlerinin... Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin...