Temyize konu yapım işinde ihtilafa sebep olan husus, sözleşme ve eklerinde bulunmayan, ancak 30.10.2013 tarihli 636235 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Oluru ve projesi gereği yapılan “YF-09: … … TL olup; fatura tarihi olan 10.04.2014 tarihinde ise 1 € =

(Yüksek Fen Kurulunun 28.01.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararı) İdarece yükleniciden yalnızca rulo çim temini ve serilmesi işinin 23 Eylül – 10 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmasının istendiği.

3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir.

Uygulama Yılı: 2010 2009 yılı Birim Fiyatı: … … TL Poz no: 30-10-7812:0-30 Metre arası temel sondaj deliği açılması, karot numune alınması Birim Fiyat Kitabı: DSİ Genel Müdürlüğü Uygulama Yılı: 2010 2009 Yılı Birim Fiyatı: …

Muayene kabul komisyonunca, teslim edilen sistemin eksik yönlerinin giderilmesi için yükleniciye sözlü olarak 10 günlük süre verilmesi ve bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi üzerine sözleşmenin feshedilerek yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

...aksaklıklar nedeniyle 24/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 105 gün süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihinin 04/10/2022 olarak belirlendiği, 2 nci revize iş programının hazırlanmasında taraflar arasında oluşan görüş farklılığına istinaden oluşan anlaşmazlığın giderilmesine yönelik olarak Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin talep...

KARAR Açıklanan sebeplerle; Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanunun 370 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA, oy birliğiyle karar verildi.

...2021 tarih ve 939402 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 17.10.2014 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na 20.11.2014 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Erzincan Kemah Doğanbeyli Göleti Yapım İşi” nde, uygulama projelerinin hazırlama bedelinin...

(Yüksek Fen Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 2022/110 sayılı görüşü) İdare tarafından işin ihalesinden önce işe ait sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilemeyeceği.