(Yüksek Fen Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 2021/199 sayılı görüşü) Teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerini oluşturan girdilerden biri olduğu belirtilen ve belediye meclis kararı ile belirlenen “hafriyat istiap bedeli” harç ücretinin değişmesi sebebiyle teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin fiyatlarının değişmeyeceği.

...derin kazı)  imalatının yer aldığı, toprak ve küskülük yoğunluğunun 1.70 ton/m3 olduğu, ancak hafriyat kazısı sırasında blok halindeki çok sert kayanın yoğunluğunun 2,80 ton/m3 olduğu, bu nedenle yapılan kazının “15.120.1109: Makine ile patlayıcı kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (derin kazı)” pozuna...

... eksilişine konu değişikliklerin işin anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelinin %10’u dâhilinde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için iş artış ve eksiliş hesaplarının ... uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit edilmiş fiyat üzerinden işe devam etmesi gerekmektedir.

...mektuplarından dolayı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan %3'lük tutardan dolayı 535.944,61 TL olmak üzere toplam 2.905.886,68 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte asıl davada davalıdan alınarak davacıya verilmesine; birleşen davanın...

(Yüksek Fen Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 2021/103 sayılı kararı) Paçal olarak düzenlenen iş kaleminin tarifinde kazı işlerinin tamamlanmasının tarifte yer aldığı ve tarifte zemin cinsinin belirlenmediği, bu sebeple farklı cins zeminde kazı imalatının da bu birim fiyata dahil olduğu.

(Yüksek Fen Kurulunun 13.10.2021 tarih ve 2021/190 sayılı görüşü) Fiyat farkı verilen bir işte, ihale tarihinde geçerli resmi fiyatı olan bir iş kalemi için yeni birim fiyata gerek duyulduğu takdirde o iş kalemine ilişkin ihale tarihinde geçerli fiyat yeni birim fiyat olarak belirlenmelidir.

… Belediyesi) 31/03/2022 tarihli ve 62103 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 29/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 11/03/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…

fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşmenin idare tarafından feshedilebileceği belirtilmiştir.