10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ... Sözleşmeleri Kanunu’nun ek 1 inci maddesi ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

... a) bendi gereğince ihalenin iptaline, (Kamu İhale Kurulunun 07.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1078 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmeyeceği ifade edilen hizmet alım işinde sözleşme tasarısının ... SUT kodu ve güncel SUT puanlarından ödeme yapılacaktır.” hükmünün yer alması fiyat farkı verileceği anlamına geldiğinden dolayı iki hüküm arasında çelişki mevcuttur ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan revize iş programlarının aylık ve yıllık ödeneklerinin...

...Mahkemesi'nce; Dairemizin 08.10.2012 tarih ve E:2012/2069, K:2012/2364 sayılı bozma kararına uyularak; davacı şirketin, ihaleye teklif verirken sunduğu iş deneyim belgesinin şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı K1'a ait olduğunu, söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini taahhüt etmesine...

Bu değişiklik üzerine düzenlenen ilk hakediş olan 10 numaralı hakedişte revize program hayata geçirilmiş, sadece ilgili hakedişte değil daha önceki 9 hakedişte hesaplanan ve yüklenici tarafından kabul edilen fiyat farkları da yeni iş programına göre revize edilerek yükleniciye ödemede bulunulmuştur.

(Kamu İhale Kurulunun 04.10.2023 tarih ve 2023/UH.I-1290 sayılı kararı) İhale konusu hizmet alımının asli bir unsuru olmayan yardımcı girdi mahiyetindeki makine ve ekipman için fiyat farkı katsayısı belirlenmemesinin mevzuata aykırılık oluşturmadığı.

(Yüksek Fen Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 2021/106 sayılı kararı) Fiyat farkı verilen işte sözleşmesinde benzer pozun bulunması durumunda yeni birim fiyatın nasıl yapılacağına ilişkin karar.

nolu kararı) İhtar çekilmeden sözleşmede yazılı olan cezanın istenilmesinin mümkün olmadığı ve feshedilen işlerde de sadece 10 günlük ihtar süresi kadar ceza talep edilebileceği. 10 günlük ceza , ceza kesilmesi , ihtar çekilmesi , sözleşmenin feshinde ceza

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2- İdari Şartname, 3- Sözleşme Tasarısı, 4- Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5- Mahal Listeleri, 6- Özel Teknik Şartname, 7- Genel Teknik Şartname, 8- Ön / Kesin Projeler, 9- Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler” Hükümleri bulunmaktadır.