Güncel endeks ise süre uzatımına istinaden hazırlanan revize iş programına uygun olarak işin gerçekleştirilmesi gereken aya göre belirlenmektedir.
taahhüt işleri süre uzatımı - Arama Sonuçları
Birden fazla süre uzatımı verilmesi durumunda da temel endeks ilk iş bitim tarihine göre belirlenir.
fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks
belediye başkanı sorumluluğu , gecikme cezası , havanın fen noktasından uygun olmaması , kamu zararı , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yapım işleri , YİGŞ 29.
Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek... ... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı
...fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... ... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı
...işleri iş programına göre yapılması gerektiğinden süre uzatımı verilemeyeceğine” karar verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak ihdas edilen Kurul Kararı’na ilave edilecek bir husus bulunmamaktadır.
Sayıştay Onayladı: Hava Muhalefeti Gerekçesiyle Verilen Süre Uzatımı Kamu Zararı Değildir Yapım işlerinde, özellikle sözleşmesinde fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devre (kış dönemi) belirlenmiş...
...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü, Yüklenicinin 13/12/2021 tarihli 2 nolu geçici hakedişin düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince yerinde yapılan incelemede, yapılan işlerin ihale dokümanında öngörülen... ... (1) Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer...
...zamanında ödenmemesi halinde bu işleri yapılamayarak gecikmeye sebebiyet verilebileceği ve bu durum nedeniyle YİGŞ’nin 29'uncu maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen şartların oluşması halinde en az gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği...
... işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi ... üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü ... çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri ...