... 07/2021 tarihli ve E.7673 sayılı cevabi yazısı ile süre uzatımı talebinin işe ait sözleşme ve eki Yapım İşleri Genel ... için bildirimde bulunduğu, Yüklenicinin 13/08/2021 tarihli dilekçe ile saha betonu için proje değişikliği talebinde bulunduğu ... tamamlanması için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde ...

...göre işin bitim süresinden sonraya tekabül eden 13/03/2019 tarihli dilekçe ile 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulmuş, Ankara Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 120 gün süre uzatımı uygun görülmüş ve süre uzatım kararı davacı şirkete 13/07/2019 tarihinde bildirilmiştir...

...Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı

geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı İdaresince de süre uzatımı verilmesi gerektiği yönünde görüş belirtilmekle...

...6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı... ...uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir...

... cinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde; idaresinin 05/02/2021 tarihli ve E-13232 sayılı yazısı ... temele bağlı olan temel üstü imalâtlar bakımından) süre uzatımı verilen 10/12/2020 tarihi ile 25/01/2021 tarihleri arasına ... şartları, imalâtların niteliği, teknik özellikleri ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması ...

...karşın, daha sonra hak edişin geç ödenmesi gerekçesiyle tekrar süre uzatımı verildiği ve hak edişin geç ödenmesi hususunda... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm gerekçelerde yükleniciye...