gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kanun’a göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde süre uzatımlarının YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır.

... ihtarnamenin gönderildiği, buna karşın davacı tarafından tekrardan 22/12/2021 tarihinde süre uzatım talebinde bulunduğu ve bu talebin reddi üzerine de dava konusu işlemin tesis edildiği; Davacı ... sebep olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca işbu dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine ...

maddesi dikkate alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre uzatımı verilebilecek hallerin ilgili maddelerde düzenlendiğini, davacıya sözleşmenin 34.

Daha sonra iş bitim tarihi, ilave imalatlar gerekçe gösterilerek, 12.06.2013 tarih ve 2 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 17.06.2013 tarihine ertelenmiştir.

Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş bitim tarihi 13.09.2007 olarak kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini 19.09.2007 olarak tespit edilmiştir.

... ifasının kısmen mümkün olmadığı, ortaya çıkan durumun idareye bildirildiği ve süre uzatım talebinde bulunulduğu, mevcut durumu telafi etmek adına yeni bir uçak kiralansa dahi gümrük ... dışından gelen parçanın değişimi için gümrük işlemlerinden sonra 72 saatlik bir süre tanındığı ancak somut olayda stokta bulunmayan ve yeniden üretilmesi gereken parçalara ihtiyaç ...

sayılı yazısı ile yüklenicinin muhtelif tarihlerde vermiş olduğu, işe başlamama sebepleri ve süre uzatım talepleriyle ilgili yazıların cevap verilerek iddia ve gerekçelerinin, sözleşme ve eklerine göre geçersiz olduğunun kendisine bildirilerek, bir an önce şantiyeyi...