birim fiyat sözleşme , işyeri teslim tutanağı , makine ve teçhizat , saha izni , süre uzatımı , uygulama projesi hazırlanması

... görevlilerince düzenlenen 13/11/2019 tarihli “Gecikme Cezası Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye tebliğ edildiği, Ancak ... ettiği, Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin olduğu, Anlaşılmaktadır ...

...Proje değişikliği nedeniyle 04/05/2021–20/08/2021 tarihleri arasında işin durdurulduğu, Süre uzatımları dâhil işin bitirilmesi gereken tarihin 30/08/2021olarak belirlendiği, Geçici kabul itibar tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir...

...ve geçici kabule hazır olmadığı durumunda, işin eksik ve kusurları ile yaklaşık bitim tarihini belirten ön inceleme tutanağı düzenleneceği, idaresince en az on gün süreli ve nedenleri açıklanan ihtarda bulunulacağı, süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak üzere sözleşmesinde belirlenen oranda gecikme...

...teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre 10.09.2012 tarihinde yapıldığını, ancak Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesi nedeniyle işe fiilen 16.10.2012 tarihinde (35 gün geç) başlandığını, Sayıştay ilamında inşaat yasağı olan bu iki tarih (10.09.2012 - 16.10.2012) arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı...

... sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi gereken tarihin 17/04 ... bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

... gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Süre uzatımları dâhil işin bitiş tarihinin 29/10/2020 olduğu, işe ... da % 87,77, 05/04/2021 tarihli Raporda 92,42 olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin ... başvuru yaptığı, aynı tarihli Geçici Kabul Ön İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj imalatlarının tamamlandığının ...

...teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, nitekim taraflar arasında imzalanan 24/07/2013 tarihli Tasfiye Durum Tutanağı ile tasfiyesinin, davalı yüklenici ile davalı işveren tarafından benimsendiği...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “( (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.