Fiyat farkı hesaplanacaktır. (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … Fiyat farkı hesaplanacaktır. (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını... Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş...

...artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici... ...meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06... ...bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım...

...cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi... ...fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini... ...kendilerinden sonra kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının %100'den...

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

...reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz... ...telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi... ...gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır...

...kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat... Davalı savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını, aksine... ...artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici...

Delil sözleşmesini taraflar yargılamanın her aşamasında ileri sürebilirler. ...kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...kaynaklanan ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde işin...

...üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat... ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına... ...Komisyonunun 25.04.2015 tarihli Kararı ile 65 gün süre uzatımı verilmiş ve … TL’lik ek sözleşme...