- Belgelere göre firmanın mücbir sebep ileri sürerek süre uzatım dilekçesi verdiği tarih yangından 33 gün ve yasal süreden 13 gün sonra olup mevzuat gereği süre yönünden usule aykırı ve kabul edilmemesi gereken bir dilekçedir.

...zemin betonunun şartnamesinde belirtilen nem oranı temininde geçen süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu anlaşılmaktadır.

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...vereceği ve bir örneğini de hakediş raporunu ekliyeceği dilekçesinde açıklaması, hakediş raporunu idareye verilen... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

... yükleniciye tebliğ edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08/2019 tarihli ve 755-04 ... ettiği, Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin olduğu, Anlaşılmaktadır ...

tarafından … tarih ve … sayılı dilekçesinde; yüklenicisi oldukları … İkmal İnşaatı ile ilgili ekli olan … Meteoroloji Müdürlüğünden almış oldukları raporda 15.03.2013 ile 30.08.2013 tarihleri arasında yağan yağmurlarla ilgili 45 günlük çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği, Fen İşleri...

... ilişkin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi nedeni ile ortaya çıkan ... verilmeksizin cezalı çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi gerektiği yönündedir ...

... Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne verdiği 27.05.2013 tarihli dilekçesinde inşaatın turistik yerde bulunması sebebiyle 1 Haziran ... talebi idareye iletmelerine rağmen idarece yükleniciye süre uzatımı konusunda bir cevap verilmediğini, Yapı Denetim Heyeti olarak ... üzerine iş programı gereğince işin yapımını, belediyece sürekli olarak konut alanında oturanların şikayetleri neticesinde uygulanan ...

...Tasarım Yapılması İşi”nde, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı dilekçesinde belirtilen gerekçelerle kararın tekrar değerlendirilmesini...

...itibarıyla da işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi...