...göre sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye 543.728,70 TL'nin ödenmediğini, davalının edimlerini sözleşmeye uygun olarak... ... ...vekillerinin diğer istinaf sebepleri incelenmeksizin... ... Bu süreye uyulmadan yapılan ihtarların ve bağlı olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı.

... uncu maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak ... yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve ... ... ...gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz...

Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye Mahkemesinin dava ... makamı hazırladığı raporda sözleşmenin ön görülmeyen fiyat ... ... ...kısmının fiyat artışlarından doğrudan etkilendiği bu etkilenmenin sözleşmenin tekniğine uygun olarak devam etmesine engel olduğu tespiti nedeniyle 4735 sayılı... ... ...sayılı Kanun ile tanınan sözleşmenin feshinde  idarenin takdir yetkisi bulunsa da, bu takdir yetkisi sınırsız ve keyfi olarak kullanılamaz.

İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili yasal süresi ... ücrette meydana gelen artış ile sözleşmenin yürütülmesinden beklenen ... Genel Şartnamesi'nin tek taraflı olarak hazırlanarak karşı tarafın ... ... ... şartlara göre uyarlanması ya da sözleşmenin feshi/sözleşmeden dönme talep edilmesinin ... belirli bir yüzde fazlası olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ... ... ... olmadığının açık olduğunu, bu sebeple ilgili ihale dokümanlarında asgari ... çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine ancak ... ıhalelerine ilişkin sözleşmelerde geçerli olduğunu ancak müvekkili şirket ...

... tarafından, ihale konusu işe ait sözleşmenin 20/08/2020 tarihinde imzalandığı ... yükleniciler tarafından tek taraflı olarak feshedilmesinin mümkün görülmediğinin belirtildiği, tek taraflı feshin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ... ... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı...

...edileceğine güvenmekten doğan zarar olarak tanımlanabilecek menfi zarar kapsamına; sözleşmenin kurulması ve işin... ... ...kaçırılan fırsat olarak ifade edilen ilk ihalede en yakın teklif sahibinin teklif bedeli arasındaki... ... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun... ... İdarelerce sözleşmenin haklı feshi halinde istenecek zarar menfi zarardır.

... defalarca yazılı ve sözlü olarak ikaz edilmesine rağmen davacı ... başında bulundurulması gereken teknik personelleri ve iş makinelerini bulundurmayarak ... bulunmaksızın yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında ... ... ... sonrasında, yüklenicinin geçerli bir gerekçesi olmadan 2013 ... sıcaklıktaki değişmeler vs.) bağlı olarak ayrışmaya müsait olduğu ve ... betonunun kaldırılıp proje ve teknik şartname esaslarına göre ... ... ... işin tamamlanabileceği, bu sebeple sözleşmenin feshedilmesinin haksız ... raporlarında yer alan hususlar ve sözleşmenin feshinin haksız olup olmadığı hususunun ... araştırılmadan eksik incelemeye dayalı olarak karar verildiği görülmüştür ...

... ürünlerin bir kısmının teknik ve idarî şartnamede belirtilen ... anlaşıldığı, dolayısıyla sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve ... sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen ... ... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi